Договор на поставку товаров и выполнение
работ
г. ____ «16» января 2006 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Электроприбор-люкс»,именуемое в дальнейшем «Подрядчик»; в лице генерального директора Куликова С.А., действующего на основании Устава, Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа№ 17», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Иванова К.В., действующего на основании Устава, и Благотворительный фондподдержки МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17», именуемый в дальнейшем Плательщик, в лице директора Петровой Е.Ю.,действующей на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Подрядчик обязуется поставить и установить электроприборы, Плательщик оплатить, а Заказчик принять электроприборы и работыпо их установке в объеме, определенном в Счете № , выставленным Подрядчиком и являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2.Работы выполняются Подрядчиком из его материалов, его силами и средствами.
1.3.Риск случайной гибели или случайного повреждения результатаработ несет Подрядчик до момента принятия этого результата Заказчиком. Данный факт подтверждается соответствующим актом, подписанным Подрядчиком и Заказчиком. При просрочке принятия Заказчиком результата работ по настоящему договору риск случайнойгибели или случайного повреждения этого результата несет Заказчикс момента, когда он должен был его принять.
2.Сроки и порядок выполнения работ
2.1. Поставка электротоваров и выполнение комплекса работ по ихустановке по настоящему договору начинается в трехдневный срок с момента оплаты товара Плательщиком. Срок окончания выполнения работ — не позднее трех рабочих дней с момента начала работ.
Сроки выполнения работ, установленные настоящим договором, могут быть изменены только соглашением между Заказчиком и Подрядчиком, которое оформляется в виде дополнения к договору или наосновании закона.
2.2.Выполнение работ производится Подрядчиком по месту нахождения Заказчика.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Плательщик обязан оплатить стоимость электроприборов и работ по их установке в соответствии с Счетом № ___, выставленным Подрядчиком в порядке, предусмотренном п. 4.1 настоящего договора.
32. Заказчик имеет следующие права:
а)в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;
б)требовать надлежащего исполнения Подрядчиком его обязанностей, предусмотренных настоящим договором;
в)изменить условия настоящего договора в отношении места и объема выполнения работ или отказаться от договора в любой момент приусловии возмещения Подрядчику понесенных им убытков в связи с исполнением настоящего договора.
3.3. Заказчик обязан:
а) предоставить помещение, подготовленное для проведения работ по демонтажу электроприборов и установке новых, в том числе подвести электроэнергию напряжением 220 В к месту работ, а также
обеспечивать безопасность в радиусе двух метров от места проведения работ. Перечень конкретных действий, которые необходимо осуществить Заказчику для исполнения этой обязанности, согласовывается между ним и Подрядчиком в устной форме;
б) иным образом содействовать Подрядчику, в том числе выполнять его указания, отвечать на его предупреждения и давать ему указания в предусмотренных законом или настоящим договором случаях;
в)принять результат работ, выполненный Подрядчиком, при отсутствии в нем явных недостатков;
г)в случае обнаружения скрытых недостатков в результате работ сообщить об этом Подрядчику в течение десяти дней с момента обнаружения;
д) выполнять другие обязанности в рамках исполнения настоящего договора.
3.4. Подрядчик имеет следующие права:
а) самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика;
б) требовать надлежащего исполнения Заказчиком его обязанностей по настоящему договору.
3.5. Подрядчик обязан:
а)выполнить весь комплекс работ по настоящему договору качественно и в сроки, предусмотренные п. 2.1 настоящего договора;
б) передать результат работ Заказчику по акту;
в)предупреждать Заказчика о появлении обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполненных работ и не зависят от Подрядчика, и до получения от него указаний приостановить проведение работ. Появление вышеуказанных обстоятельств должно подтверждаться соответствующим актом и другими необходимыми в таких случаях документами;
г) выполнять другие обязанности в рамках исполнения настоящего договора.
4. Порядок расчетов
4.1.Плательщик оплачивает Подрядчику 100% от стоимости приборов и работ, указанной в Счете №_____ , являющемся неотъемлемой частью настоящего договора, не позднее 3 банковских дней с момента подписания настоящего договора.
4.2.Расчеты за товар Плательщиком производятся перечислениемденежных средств на расчетный счет Подрядчика.
5. Качество электроприборов, порядок приемки выполненных
работ
5.1. Качество электроприборов и работ по их установке должны соответствовать требованиям ГОСТа и сертификата качества.
5.2.Подрядчик гарантирует качество и работу электроприборов втечение гарантийного срока. Гарантийный срок начинается с моментапередачи товара покупателю.
5.3.Приемка выполненных работ производится Заказчиком не позднее следующего рабочего дня с момента получения Заказчиком отПодрядчика уведомления в устной или письменной форме о завершении выполнения работ.
Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные настоящимдоговором, с участием Подрядчика осмотреть и принять установленные электроприборы по акту сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
5.4.Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке,вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте приемки былиоговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.
5.5.Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).
5.6.Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления отнастоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), втом числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок после их обнаружения с указанием своего требования согласно п. 6.2 настоящего договора.
6. Ответственность сторон
6.1.Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество работ.
6.2.В случае обнаружения недостатков электроприборов либо ненадлежащего выполнения работ по их установке Заказчик по согласованию с Плательщиком вправе потребовать от Подрядчика:
—соразмерного уменьшения цены;
—безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;
—возмещения расходов Плательщика на устранение недостатков товара.
6.3. За поставки и установки электроприборов Подрядчик уплачивает Плательщику неустойку в размере 0,5% процента за каждый деньпросрочки до полного исполнения обязательства.
7. Заключительные положения
7.1.Договор вступает в силу с момента выставления Счета и действует до окончания сделки.
7.2.Споры, возникающие при заключении и исполнении настоящего договора, рассматриваются арбитражным судом в соответствии с действующим законодательством с соблюдением претензионного порядка урегулирования разногласий.
7.3.До обращения в арбитражный суд заинтересованная сторона предъявляет претензии другой стороне в письменной форме.
7.4.Претензия рассматривается в течение 10 (десяти) дней со дняполучения. Ответ на претензию дается в письменной форме.
7.5.В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучении ответа в установленный п. 7.3 настоящего договора срок заинтересованная сторона вправе предъявить иск в арбитражный суд.
8. Подписи и реквизиты сторон